"Обзор судебной практики применения норм об ответственности в рамках подрядных правоотношений" (утв. Постановлением Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.04.2021 N 9, с изменениями, утвержденными Постановлением президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.06.2021 N 12)

В обзоре определены, в частности, следующие правовые позиции:

для правильного определения периода начисления неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору подряда необходимо установить обстоятельства, повлиявшие на нарушение договорных сроков, применительно к выполнению сторонами своих обязательств;

начисление пени и штрафа за одно и то же нарушение условий договора недопустимо;

штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начисляется исходя из сущности вменяемого подрядчику нарушения, а также условий государственного контракта, устанавливающих ответственность подрядчика за такое нарушение;

разрешая требование о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору подряда, суду необходимо установить порядок исчисления допущенной контрагентами просрочки (в рабочих или календарных днях).

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69648.html
© КонсультантПлюс, 1992-2021